合同双方当事人：
出卖人：惠民县六佳实业有限责任公司
注册地址：惠民县工业路南首东侧
营业执照注册号：3761
联系电话：
邮政编码： 251700
买受人姓名： 身份证 ： 地址：
邮政编码： 联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以出让方式取得位于工业路南首东侧地块的土地使用权。该地块土地面积为80
亩，规划用途为商住，土地使用年限50年。 出卖人经批准，在上述地块上建设商铺，【暂定名】“六佳温泉度假村”商铺。建设工程规划许可证号为:惠规建字10—029;建设用地规划许可证号为;地字第3710—056号 。
第二条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的工业路南首 号沿街商铺，该商铺用途为商住两用，属砖混结构，层高为10.7米，建筑层数为地上 层，建筑面积约_____平方米,最终按房管局数据为准。
第三条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房价款：
1.按建筑面积计算，该商品房 层均价每平方米(人民币)______元，总金额(人民币)___ 元。大写：__千__百__拾__万__千__百__拾__元整。
第四条 面积确认及面积差异处理
本条规定以【建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以实际面积双方确认为准，房款多退少补。
第五条 付款方式及期限
买受人按下列 种方式按期付款(以出卖人财务收款收据为依据，交款后履行本合同) 。
1.一次性付款：签约三天内将房款一次性付清(按每平方米 元)。
2.其他方式 ： 。
第六条 买受人逾期付款的违约责任
(1)逾期在10日(含10日)之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。
(2)逾期超过20日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款5%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之五(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
(3)买受人购买商铺后，原则上不得换房，确有特殊原因换房时，应向出卖人提交换房申请，并在已交购房款中扣出10000元，作为给出卖人的换房补偿。受买人申请退房，已交购房款甲方不予返还。双方所签订《售房合同》失效并作废。
(4)买受人在交纳部分购房款后，不再按双方合同规定交纳房款的，以买受所留电话为联系方式，在出卖人发出通知或自应交购房款之日起满30天仍未交纳款项的，双方所签订的《售房合同》失效作废，出卖人有权对该房屋做出处理。
第七条 交付标准与期限
交付标准：该商铺经过验收合格。
出卖人应当在___年___月___日前，将符合本合同约定的商铺交付买受人使用： 如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的。
2.不可抗拒政策变化等非出卖人原因引起工期延误。
3.买受人没有如期付清房款的。
第八条 出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第七条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商铺交付买受人使用，以买受人己交房款为基数，自本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止由出卖方按银行同期袋款利率计算利息向买受人支付违约金，合同继续履行。
第九条 商铺交接
商铺达到交付使用条件后，出卖人通知(以售楼处通知为期限)买受人办理交付手续。领取商铺钥匙。双方进行验收，并签署房屋交接单。
由于买受人原因，未能按期交付，逾期视为交付，自交房之日起，出卖人按规定收取物业管理费。买受人如未交清合同约定的全部房款，商铺钥匙不予领取。除支付违约金外，买受人按时向出卖人支付物业管费，期限届满，按本合同第六条第4项执行。
第十条 保修责任
房屋工程质量必须符合国家的有关规定、规范和标准，经质检部门验收合格后，方可使用。出卖方按国家有关规定负责质量保修，因不可抗力和非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担保修责任。出卖人可协助维修，但费用由买受人承担。
第十一条 出卖人保证销售的商铺没有产权纠纷和债务纠纷，否则一切损失由出卖人承担。
第十二条 该商铺能满足商住两用的条件，保修期限为6个月。买受方入住后不得擅自改变房屋的整体结构、承重结构和用途。需要装修的业主必须经物业同意后方装修。除本合同及其附件另有规定外，买受方在使用期间有权与其他权利人共同享用与商铺有关联的
公共部位和设施，并按占地公共部位与公用房屋分摊面积承担义务、自觉遵守小区管理的有关规定。
第十三条 双方约定事项：
1.该商铺的屋面使用权由出卖人统一管理。
2.该商铺的外墙面使用权由出卖人统一管理。
3.该商品房所在楼宇的命名权属出卖人。
4.该商品房所在小区的命名权属出卖人。
第十四条 特别约定
1、出卖人应当在商品房交付使用后18月内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的 ，买受人有权利退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的15%赔偿买受人损失(退房时买受人的装修搬迁等费用自理)买受人不退房，出卖人按已付房价款的3%向买受人支付违约金。
2、出卖人自交房后协助办理相关产权证书及银行贷款所需手续，各相关税费及银行利息由买受人承担，并执行其相关部门的规定。
3、按银行有关规定审批贷款未能通过，则买受人应无条件转为分期或一次性付款。选择分期限付款优惠额度自动取消，分期或一次性付款必须在七日内办理完，否则视为违约，买受人承担违约责任。
4、国家规定的所有权证书的工本费。
5、市政卫生费、热力公司规定的暧气费、燃气使用费及有线电视初装，各设施的开口费。
6、国家规定的契税。
7、国家规定的房屋维修基金。
8、国家规定的交易费用(交易税、测绘税、印花税等)。
9、其他按照规定应当有买受人承担的费用。
上述费用在接通之后，由买受人一次交清。
第十五条 本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;协商不成的依法向惠民县人民法院起诉。
第十六条 本合同未尽事宜，可允许双方签订补充协议。
第十七条 本合同、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十八条 本合同连同附件共陆页，一式三份，具有同等法律效力，合同持有情况如下： 出卖人两份，买受人一份。
出卖人(签章)： 买受人(签章)：
__年_月__日 年__月__日
房屋装饰标准
首层3.9m
二层3.6m
三层3.2m
1、外墙： 防大理石外墙漆
2、内墙： 混合沙浆
3、地面： 混凝土
4、门窗：无框玻璃门、 塑纲窗
5、厨房： 细石砼垫层，水泥沙浆墙面，现浇楼板不抹灰
6、卫生间：水泥沙浆墙面，现浇楼板不抹灰
7、水通：自来水到户、一户一表
8、电通：灯具、开关及插座
9、通讯：电话、有线电视、宽带入户
10、空调系统：分户内设有空调专用插座
11、其他： 所有房间灯具为60w的白炽灯泡
出售方：惠民县六佳实业有限责任公司买受方：
日 期：
合同编号 售楼合同 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
皓通汽车网还为您提供以下相关内容希望对您有帮助：
武汉商铺贷款能贷几成武汉商铺贷款
1、根据武汉楼市相关政策规定,在武汉没有住宅也没有申请过贷款,购买首套住宅时,首付比例最低为30%,二套房首付比例最低为50%,如果我们购买的是非普通住宅,例如房屋面积大于144平方的高档住宅,其首付比例最低为70%。如果我们购买的是商铺,那么首付比例最低为50%,并且最多只能贷款10年。 2、目前武汉非限购区域执行...
办理商铺房产证需要交哪些费用
如果该房屋办理房屋产权过户时，所需税费如下： 1、契税；按房屋交易额5%缴纳。（买方承担）2、土地增值税：按房屋交易额1%缴纳。（卖方承担）3、所得税：按房屋交易额1%或房屋现值-房屋原值差额20%缴纳。（卖方承担） 4、印花税：按房屋交易额万分之十缴纳。（买卖双方各承担一半）5、房屋产权登记费...
外地户口可以在武汉买公房吗?要注意哪些事项?
外地户口在武汉没有社保或个税证明是不能在武汉买房的，必须要提交证明才行；或者是买不限购的房产；拆迁与户口是没有关系的，只要拆迁的房产产权清晰，就没有问题。买房要注意的9个事项？1、核实卖方的身份。如果是个人，看他的身份证；如果是单位，到工商局看它的档案资料；如果卖方有代理人，看他有...
二手房贷款流程是什么
房龄+贷款年限≤50年。住宅、商铺、办公楼、有两证的私房90年后的均可。借款人(贷款人)条件：年满18岁以上，男子在60岁以下，女士在55以下，有稳定的经济收入(开出本市收入证明)。外地人口需流动人口计划生育证明(户口所在地计划生育部门开)，单身需武汉市的担保人，担保人可以是亲朋好友。借款人无...
内蒙古商人1234万买商铺被骗,这7年他为了维权都做了什么?
这个事情主要讲的是一个内蒙古商人的故事，这个内蒙古商人在2011年的时候买了几套商铺，总共价值1234万元。这个人从刚开始买房到现在为止，一直没有获得房产，因为开发商没有如期交房。后面这个人申请了财产保全，但在财产保全的过程中，房地产的开发商竟然把房子出售给了第3人。房地产开发商把房子卖给了...
青山临江港湾的房子是经济适用房吗,以后可以进行买卖吗
应按照届时同地段普通商品住房与经济适用住房差价的一定比例向政府交纳土地收益等相关价款，具体交纳比例由市、县人民政府确定，政府可优先回购；购房人也可以按照政府所定的标准向政府交纳土地收益等相关价款后，取得完全产权。上述规定应在经济适用住房购买合同中予以载明，并明确相关违约责任。
有谁知道配套公建与配套商业的区别吗?
如配套中小学校,按国家及地方有关规定,其产权归 *** ;配套物业管理办公用房、社区居委会用房,按武汉市有关规定,其产权归全体业主;配套防空地下室,由于国家尚未对其产权归属作出明确规定,故其产权归属不明确,但配套防空地下室平时由投资者使用管理,收益归投资者所有。 (二)国有土地使用权出让合同、商品房买卖合同...
武汉商业贷款能贷多少武汉商铺贷款
商业地产不在限购限贷范围,如果全款购买商铺任何中国人均可在任何城市购买商铺,不限购不限贷; 不过贷款购买,你父母就必须在武汉有稳定工作、有稳定收入;且收入必须符合每月的偿还标准(比如你每月还款5000元,你父母在武汉开具的收入证明必须大于10000元);收入证明必须有武汉企业加盖公司公章的; 如果符合上述条件就可以购买...